Завдання за договором підряду. Технічне завдання зразка за договором підряду. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

На сторінці представлений зразок бланка документа "Технічне завдання на виконання робіт (додаток до договору підряду на виконання робіт)" з можливістю завантажити його у форматі DOC та PDF.

Тип документа: Завдання

Розмір файлу: 1,8 кб

Бланк документа

Завантажити зразок документа

Збережіть цей документ у зручному форматі. Це безкоштовно.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ РОБОТ

_______________________________________

(Найменування робіт)

Текст складається у довільній формі відповідно до умов договору підряду.

Пропонується включити до змісту технічного завдання такі розділи.

1. Повне найменування Замовника.

2. Повне найменування підрядника.

3. Підстава щодо робіт.

4. Мета та вихідні дані.

5. Вимоги Замовника до виконання робіт.

6. Вимоги підрядника до виконання робіт.

7. Техніко-економічне обґрунтування.

8. Патентно-ліцензійне обґрунтування (за необхідності наявності такого).

9. Роботи проводяться у __________ етапів відповідно до календарного плану виконання робіт (додаток ______ до Договору).

в особі , що діє на підставі , що називається надалі Замовник», З одного боку, і гр. , паспорт: серія , № , виданий , який проживає за адресою: , що називається надалі « Виконавець», з іншого боку, іменовані надалі «Сторони», уклали цей договір, надалі « Договір", про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати такі роботи (надати послуги), зазначені у п.2.1.1 договору, а Замовник у свою чергу зобов'язується сплатити їхню вартість у порядку, встановленому цим договором.

1.2. Замовник зобов'язується оплатити роботи (послуги) Виконавця в обсязі та протягом строку, які встановлені у розділі 3 цього договору.

1.3. Сторони зобов'язуються забезпечувати конфіденційність інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням робіт (наданням послуг) і яка може зашкодити інтересам Сторін.

1.4. Виконавець у процесі виконання робіт (надання послуг) зобов'язаний ознайомитися та дотримуватися норм охорони праці, протипожежних, санітарних та інших норм, зазначених у Додатку №1 до цього договору, встановлених чинним законодавством України.

2. ПЕРЕЛІК РОБОТ (ПОСЛУГ)

2.1. Виконавець зобов'язується виконати такі роботи (надати послуги):

3. ВАРТІСТЬ РОБОТ (ПОСЛУГ) ВИКОНАВЦЯ. ЧЕРГА СПЛАТИ

3.1. Вартість робіт (послуг) Виконавця встановлена ​​за домовленістю Сторін виходячи з обсягу запланованих робіт (послуг) протягом терміну дії цього договору та включає податкові та інші (якщо це передбачено законодавством Російської Федерації) зобов'язання Виконавця з доходу в рамках цього договору та згідно з Договором складає рублів .

3.2. Оплата вартості робіт (послуг) здійснюється щомісяця не пізніше -го числа поточного місяця після підписання відповідного акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), що підтверджує той факт, що Виконавець належним чином виконав роботи (надавав послуги) певної вартості, погодженої Сторонами, та Сторони не мають взаємних претензій.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має право:

• перевіряти хід та якість роботи, що виконується Виконавцем, не втручаючись у його діяльність;
• відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець не починає своєчасно до виконання договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку стає явно неможливим;
• відмовитися від договору або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок Виконавця, а також вимагати відшкодування збитків, якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, а у призначений раніше Підряднику термін для усунення недоліків їх не усунув;
• відмовитися за наявності поважних причин від договору підряду будь-коли до здачі роботи, сплативши Виконавцю частину встановленої ціни за роботу, виконану до отримання повідомлення про відмову Замовника від договору, та відшкодувавши Виконавцю збитки.

4.2. Замовник зобов'язаний:

• сприяти Виконавцю у виконанні ним роботи;
• сплачувати за Виконавця в установленому порядку обов'язкові страхові внески на державне соціальне страхування до Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Російської Федерації;
• надавати за необхідності місце для виконання робіт за договором, що відповідає правилам охорони праці та вимогам техніки безпеки;
• здійснювати підготовку (навчання), інструктаж, підвищення кваліфікації та перевірку знань Виконавця з питань безпечних умов виконання робіт або вимагати документи, що підтверджують проходження ним підготовки (навчання), інструктажу, медичного огляду, якщо це необхідно для виконання зазначених у пункті 2.1.1 робіт;
• не допускати (відстороняти) до виконання робіт у відповідний день Виконавця, який виконує роботу в місцях, наданих Замовником, який з'явився на місці проведення робіт у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, а також у стані, пов'язаному з хворобою, що перешкоджає виконанню робіт;
• забезпечувати безперешкодний допуск представників державних органів та інших організацій, до компетенції яких належить здійснення перевірок та контролю за дотриманням законодавства, у тому числі перевірок умов виконання робіт, а також надавати інформацію, необхідну для проведення контрольних заходів;
• розслідувати або брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Виконавець зобов'язаний:

• дотримуватись відповідних інструкцій, правил та інших нормативних правових актів, що встановлюють вимоги до безпечних умов виконання робіт, безпечної експлуатації машин, обладнання та інших засобів виробництва, а також правила поведінки на території, у виробничих, допоміжних та побутових приміщеннях організації;
• використовувати засоби індивідуального захисту;
• проходити в установленому порядку підготовку (навчання), інструктаж, підвищення кваліфікації, перевірку знань з питань безпечних умов виконання робіт та медичні огляди.

Виконавець має право відмовитися від виконання договору повністю або частково у разі, якщо Замовником не створено або неналежним чином створено умови, передбачені договором для безпечного виконання робіт.

4.4. Замовник зобов'язаний за участю Виконавця оглянути та прийняти результат виконаної роботи, підписавши акт приймання-передачі. Усі недоліки виконаної роботи, виявлені на момент приймання, мають бути обумовлені в названому акті.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Сторона не несе відповідальності за порушення умов договору, якщо таке порушення сталося не з вини.

5.3. Виконавець несе повну відповідальність за псування та (або) втрату майна Замовника, яка мала місце з вини Виконавця. У разі завдання збитків або втрати майна Замовника Виконавець зобов'язується відшкодувати Замовнику повну вартість майна, зазначену в товаросупровідних документах.

5.4. За невиконання замовником зобов'язань щодо оплати виконаної роботи (наданої послуги) передбачається відповідальність у вигляді неустойки у розмірі не менше % невиплаченої суми за кожен день прострочення.

6. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБОТ (Надання послуг). ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Виконавець виконує роботи (надає послуги), зазначені у п.2.1.1 договору з 2019 р. до 2019 р.

6.2. Договір набирає чинності з його укладення і діє до виконання Сторонами прийнятих він зобов'язань.

6.3. Договір може бути припинено достроково за згодою Сторін.

7. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

7.1. Усі розбіжності, що виникають між Сторонами внаслідок або у зв'язку з цим договором, мають вирішуватись шляхом переговорів. Якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню в судах Російської Федерації за загальним правилом підсудності, відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. У разі виникнення обставин непереборної сили (стихійних лих, воєнних дій будь-якого характеру) та інших незалежних від Сторін обставин, які прямо перешкоджають будь-якій із Сторін виконати свої зобов'язання за цим Договором, підтверджені відповідним документом торгово-промислової палати або іншого уповноваженого на це орган , термін виконання зобов'язань за договором Стороною, на яку ці обставини виникли, відсувається на строк дії цих обставин. У разі якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж календарні дні, інша Сторона може також призупинити виконання зобов'язань за Договором.

8.2. У разі настання або припинення обставин непереборної сили для однієї із Сторін остання зобов'язана негайно проінформувати про це іншу Сторону письмово. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про виникнення або припинення обставин непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них у майбутньому.

9.ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. З моменту укладення договору вся попередня листування та переговори між Сторонами з його предмету втрачають чинність.

9.2. У разі розбіжності окремих положень цього договору з чинним законодавством Російської Федерації договір загалом зберігає свою силу, а Сторони прагнутимуть знайти рішення, яке не суперечить законодавству та найбільш повно за змістом та економічно відповідне недійсному положенню договору.

9.3. Усі доповнення та зміни до цього договору є його невід'ємною частиною та дійсні лише в тому випадку, якщо вони письмово оформлені та підписані уповноваженими представниками Сторін.

9.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та зобов'язання за договором третій особі без письмової згоди іншої Сторони.

9.5. Усі додатки та доповнення до цього договору, як ті, що згадуються у його тексті, так і інші, належним чином оформлені (містять підписи уповноважених представників Сторін та печатки Сторін), є його невід'ємними частинами.

9.6. Кожна Сторона відповідає за правильність зазначених нею у цьому договорі реквізитів. У разі неповідомлення або неналежного повідомлення іншої Сторони про зміну реквізитів Сторона, що не повідомила, несе відповідальність та ризики настання негативних наслідків такого неповідомлення.

9.7. На підставі цього договору між Сторонами немає трудових відносин.

9.8. Відповідно до чинного законодавства Російської Федерації Замовник виступає стосовно Виконавця податковим агентом.

9.9. Договір складено у двох оригінальних примірниках російською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗамовникЮр. адреса: Поштова адреса: ІПН: КПП: Банк: Рас./рахунок: Кор./рахунок: БІК:

ВиконавецьРеєстрація: Поштова адреса: Паспорт серія: Номер: Видано: Ким: Телефон:

11. ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник _________________

Виконавець _________________

м. Москва «___»_________ 201_ р.

___________________________________, «___»_________19__ р.__________ року народження, ІПН - ____________, паспорт ________________, виданий _________г., ОВС _____________ іменований надалі «Замовник», з одного боку,

та ТОВ «____________», іменоване надалі «Виконавець», в особі Генерального директора _______________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом іменовані «Сторони», уклали цей (далі - «Договір») про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується виконати на свій ризик роботу з будівництва нежитлової господарської будови (яка іменується в подальшому «Будівля») відповідно до технічної документації, поданої Замовником, у строк, встановлений цим договором.
1.2. Проект розроблено _____________________
(найменування розробника)
та затверджений _______________________________.
(Кім, дата затвердження)
1.3. Склад та зміст технічної документації: _____________________.
1.4. Термін подання технічної документації Замовником: «___»________ 201_ р.
1.5. Правомочності Замовника щодо земельної ділянки, що надається під будівництво Будівлі, підтверджуються _________________________
(найменування та реквізити правовстановлюючого документа)

1.6. Дозвіл на будівництво видано ___________________
_____________________________________________________.
(Найменування органу, найменування, номер, дата видачі документа)
1.7. Замовник зобов'язується створити Підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат та сплатити за виконану Підрядником роботу, зазначену в п. 1.1 цього договору побутового підряду.
1.8. Робота за цим договором виконується Підрядником із матеріалів Замовника, Замовник несе відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів, а також за надання матеріалів та обладнання, обтяжених правами третіх осіб.

2. Ціна роботи та порядок розрахунків
2.1. Вартість робіт за цим договором визначається відповідно до кошторису, що є невід'ємною частиною цього договору, і становить ________ (________________) рублів, включаючи ПДВ 18%.
2.2. Замовник оплачує Підряднику аванс у розмірі ____% від суми, встановленої п. 2.1 цього договору протягом ____ днів після підписання цього договору. Остаточний розрахунок провадиться після здачі робіт Підрядником Замовнику за умови, що робота виконана належним чином та у погоджені терміни, встановлені цим договором, або достроково за згодою Замовника.

3. Права та обов'язки сторін
3.1. Підрядник має право самостійно визначати способи виконання завдання Замовника.
3.2. Підрядник зобов'язаний негайно попередити Замовника про обставини, що не залежать від Підрядника, які можуть вплинути на якість результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк.
3.3. Якщо виникне необхідність проведення додаткових робіт і у зв'язку з цим у істотному підвищенні ціни роботи за цим договором, Підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це Замовника. Якщо Замовник не згоден на перевищення узгодженої спочатку за кошторисом ціни роботи, він має право відмовитися від договору, своєчасно попередивши про це Підрядника.
Підрядник, який своєчасно не попередив Замовника про необхідність перевищення зазначеної у п. 2.1 цього договору ціни роботи, зобов'язаний виконати договір за ціною, визначеною в цьому договорі підряду.
3.4. Підрядник зобов'язаний негайно попередити Замовника і до отримання вказівок призупинити виконання роботи (надання послуги) при виявленні:
- непридатності чи недоброякісності переданих Замовником матеріалу, обладнання, технічної документації;
- можливі несприятливі для Замовника наслідки виконання його вказівок про спосіб виконання роботи;
- інших обставин, що не залежать від Підрядника, які загрожують придатності або міцності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк.
Підрядник, який не попередив Замовника про зазначені обставини або продовжив виконання роботи, не чекаючи на закінчення передбаченого в договорі терміну (а за його відсутності - розумного терміну для відповіді на попередження) або незважаючи на своєчасну вказівку Замовника про припинення виконання роботи, не вправі при пред'явленні до не або їм до Замовника відповідних вимог посилатися на зазначені обставини.
Якщо Замовник, незважаючи на своєчасне та обґрунтоване попередження Підрядника, в розумний термін не замінить непридатний або недоброякісний матеріал, обладнання, технічну документацію або передану Підряднику річ, не змінить вказівок щодо способу виконання роботи або не вживе інших необхідних заходів для усунення обставин, що загрожують її придатності. , Підрядник має право розірвати договір про виконання роботи та вимагати відшкодування заподіяних його припиненням збитків.
Після закінчення роботи Підрядник зобов'язаний подати Замовнику звіт про витрати матеріалу і повернути його залишок або за згодою Замовника зменшити ціну роботи з урахуванням вартості невикористаного матеріалу, що залишається у Підрядника.
У разі повної або часткової втрати (пошкодження) матеріалу, прийнятого від Замовника, Підрядник зобов'язаний у 3-денний термін замінити його однорідним матеріалом (річчю) аналогічної якості та за бажанням Замовника виконати роботу з однорідного матеріалу у розумний термін, а за відсутності однорідного матеріалу аналогічного якості відшкодувати Замовнику дворазову ціну втраченого матеріалу, а також витрати, понесені Замовником.
Підрядник звільняється від відповідальності за повну або часткову втрату (пошкодження) матеріалу, прийнятого ним від Замовника, якщо Замовник попереджений Підрядником про особливі властивості матеріалу, які можуть призвести до його повної або часткової втрати (пошкодження). Незнання Підрядником особливих властивостей матеріалу не звільняє його від відповідальності.
Замовник має право відмовитись від виконання договору про надання послуги за умови оплати Підряднику фактично понесених витрат.
3.5. При здачі роботи Підрядник зобов'язаний повідомити Замовника про вимоги, яких необхідно дотримуватися для ефективного та безпечного використання Будівлі, а також про можливі для Замовника та інших осіб наслідки недотримання цих вимог.
3.6. Замовник має право:
- у будь-який час перевіряти хід та якість роботи, що виконується Підрядником, не втручаючись у його діяльність;
- відмовитись у будь-який час до здачі роботи від виконання цього договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник не розпочинає своєчасно виконання цього договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку, зазначеного у договорі, стає явно неможливим.
При цьому Замовник зобов'язаний сплатити Підряднику роботу, виконану ним до відмови Замовника від виконання договору.

4. Якість робіт
4.1. Якість робіт, виконуваних за цим договором, має відповідати вимогам діючих БНіП, технічних регламентів, технічних умов для даного виду робіт.
4.2. Гарантійний термін Будова встановлюється Підрядником в ________.

5. Приймання замовником роботи
5.1. Після закінчення будівельних робіт Підрядник зобов'язаний надіслати Замовнику письмове повідомлення.
5.2. У строк _______ з дати отримання повідомлення Замовник зобов'язаний розпочати приймання завершеного будівництвом об'єкта.
5.3. У разі неявки Замовника за отриманням результату виконаної роботи або іншого ухилення Замовника від його приймання протягом ____ Підрядник має право, письмово попередивши Замовника, після закінчення двох місяців з дня такого попередження продати результат роботи за розумну ціну, а виручену суму, за вирахуванням усіх належних платежів, внести у депозит у порядку, передбаченому законодавством.
5.4. Складання результату робіт Підрядником та приймання його Замовником оформляються актом, підписаним обома сторонами. При відмові однієї зі сторін від підписання акта у ньому робиться відмітка про це та акт підписується іншою стороною.

і т.д…

Весь типовий бланк та зразок договору побутового підряду замовник фізична особа доступна для безкоштовного скачування у вигляді прикріпленої форми документа.

Технічне завдання — письмове доручення контрагента зробити ці дії або виконати необхідну роботу (послугу). Окремо такий документ, як правило, не використовується. І все-таки, у деяких випадках, таке завдання є єдиним письмовим підтвердженням виникнення прав та обов'язків. Це стосується так званих договорів публічної оферти, у яких існують єдині правила надання послуг (виконання робіт). Правила, що застосовуються до таких завдань Вони (правила) розміщені у загальнодоступному місці та будь-яка особа, яка прийняла їх умови, вважається стороною, яка уклала публічний договір надання послуг, договір постачання товару та різні інші варіанти угод. Доказом прийняття клієнтом умов виконавця можуть бути різні документи.

Технічне завдання, приклад

При складанні ТЗ слід врахувати, що, згідно з технічним завданням, ризики та обтяження постачальників та виконавців не повинні перевищувати взяті на себе замовником, інакше це може призвести до подорожчання вартості контракту або відмови від подання заявок на участь. На виконання будівельно-монтажних робіт Технічне завдання виконання будівельно-монтажних робіт повинне містити необхідні критерії, згідно з якими повинні бути здійснені необхідні роботи.

Увага

При складанні документа слід зазначити:

• Сам об'єкт аукціону. Які саме роботи мають бути виконані відповідно до майбутнього контракту;
• Адреса розташування.

Точне місцезнаходження об'єктів, на яких потрібно здійснити будівельно-монтажні роботи;

Умови проведення робіт.

Як підготувати технічне завдання на виконання робіт

Исходные документы для геологиидопуск СРО (лицензия) на работыдоговор и техническое заданиетопографическая съемкаразрешительная документациядля города Москвыдля Московской областиАрхивные материалыМетоды изысканийгеологические скважины и шурфыстатическое зондирование грунтовпрессиометрические испытанияштамповые испытаниягидрогеологические изысканияБуровые установкиПБУ-2 на базе ЗИЛаПБУ-50 на базе КАМАЗаАВБ-2М на базе ГАЗ-66КМБ 2-10 переносна установкаБурові роботиударно-канатне бурінняколонкове буріння свердловинвібраційне буріння свердловиншнекове буріння свердловинПольова геологіяЛабораторні дослідження грунтівакредитація лабораторіїтипи досліджуваних грунтівмеханічні властивості грунтівфізичні властивості грунтівхімічний аналіз технічний звіт

Договір підряду

Для складних об'єктів іноді залучається третя сторона — укладач технічного завдання (наприклад, проектна організація, яка не є платником геологічних досліджень), у цьому випадку і замовник і виконавець лише затверджують технічне завдання. Нагадуємо, інженерні дослідження є дуже важливою складовою будівництва, тому їм присвячений цілий параграф у Цивільному кодексі РФ.

Виписка з Цивільного кодексу РФ (ГК РФ) Глава 37. Підряд § 4. Підряд виконання проектних і розвідувальних робіт Стаття 758.

Договір підряду на виконання проектних та розвідувальних робіт За договором підряду на виконання проектних та розвідувальних робіт підрядник (проектувальник, вишукувач) зобов'язується за завданням замовника розробити технічну документацію та (або) виконати розвідувальні роботи, а замовник зобов'язується прийняти та сплатити їх результат. Стаття 759.

Незважаючи на те, що законодавством не передбачено обов'язкове складання технічного завдання на виконання робіт та інших послуг, ця форма документації є широко поширеною, оскільки завдяки технічному завданню здійснюється економія трудових та тимчасових ресурсів на наступних етапах:

• Етап планування;
• Упорядкування підсумкової документації майбутньої закупівлі, повідомлення, проектні договори;
• Етап безпосереднього виконання умов договору.

За допомогою оформлення технічного завдання (далі ТЗ) перед розміщенням повідомлення про заплановану закупівлю досягається оптимальний розрахунок термінів, необхідних виконання робіт чи забезпечення товаром, підбір кваліфікованих фахівців. Також належно складене ТЗ дозволяє максимально конкретизувати сам об'єкт закупівлі, максимально зрозуміло та докладно описавши його.

Технічне завдання зразок за договором підряду

Додаток N 1 ¦ ¦ ¦ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ N 1 ¦ До Договору підряду N 534 від 10 січня 2014 р. ¦¦ ¦¦ Етапи¦Найменування¦Перелік робіт+ +¦ ¦¦¦¦заход覦Дата¦Датদ ¦¦¦¦¦¦ початку початку закінчення ¦¦ ¦+ + + + + + +¦ ¦¦¦¦¦¦ Вивезення сміття монтажу перегородок | Пристрій гідроізоляції і звукоізоляції і звукоізоляції 1 етап 1 етап. Підготовчий Прокидання силової і 11.01.2014 ¦¦¦¦ ¦¦¦+ +¦¦¦ ¦¦¦¦Чернова штукатурка стін ¦¦¦¦ ¦¦¦+ +¦¦¦ ¦¦¦¦Розведення труб водопровод󦦦¦ ¦¦¦¦
Які цілі досягаються На підставі відомостей, що містяться в даному документі, стає можливим:

• формування плану, проекту закупівель;
• визначення вартості контракту як початкової, і максимально можливої;
• Упорядкування повідомлення про проведення закупівлі;
• Формування графіка виконання умов договору;
• Підготовка основної документації, включаючи проекти договору;
• Оцінка пропозицій, що надійшли від бажаючих взяти участь у закупівлі;
• Укладання договору та контроль за його виконанням.

Як скласти форму Приблизний план технічного завдання на виконання робіт Як правило, технічне завдання складається контрактним керуючим у тандемі з фахівцями юридичного відділу, після чого документ засвідчується особою, яка уповноважена приймати рішення, пов'язані з проведенням закупівель.
Монтаж підвісної стелі Монтаж підрозетників, вимикачів, штраблення і підкидання дроту 2 етап. Проміжний Установка підвіконь і стель Ґрунтовка стін та стель Ґрунтовка стін і стель + Укладання керамічної ¦¦¦ ¦+ + + + + +¦ ¦¦¦¦¦Фінішне оздоблення стін і¦¦¦¦ ¦¦¦¦ стель ¦¦¦¦ ¦¦¦+ +¦¦¦ ¦¦¦¦ Установка дверей, замків, ¦¦¦ ¦¦¦¦¦готівників¦¦¦¦¦ ¦¦¦+ +¦¦¦ ¦¦¦¦Укладання ламінату ¦¦¦сантехобладнання¦¦¦¦ ¦¦3 етап¦Завершальний+ +21.03.2014¦01.05.2014¦¦ ¦¦¦¦Установка вбудовуваних¦¦¦¦ ¦¦¦¦ шафи| Установка розеток і вимикачів, розпаювання щита із запобіжниками.
За пунктами вказуються такі відомості:

• Місце виконання;
• Термін виконання;
• Надається короткий опис необхідних робіт;
• Вимоги до виконавця.

Важливо! Зважаючи на специфіку окремих видів робіт, до яких належать, зокрема, електромонтажні роботи, поряд зі стандартними вимогами до учасників аукціону, замовником у технічному завданні можуть бути висунуті спеціальні умови. Так, це можуть бути вимоги щодо надання відомостей про допуск до певних видів робіт, наявність технічних ресурсів для їх здійснення, надання підтверджень кваліфікаційного рівня робітника учасника, який подає заявку на участь в аукціоні.

Вихідний документ проектування технічного об'єкта називається технічним завданням до договору підряду. Технічне завдання містить основні характеристики об'єкта, його призначення, техніко-економічні, якісні та спеціальні вимоги, а також розпорядження щодо створення необхідної документації.

Важливо

Технічне завдання включається до договору виконання проектних робіт і є його основою, що визначає порядок та умови робіт, їх мета, завдання, принципи, очікувані результати та терміни виконання. Сторонами проектних робіт є: їх замовник (юридична чи фізична особа) та виконавець (проектувальник або розробник).

Виконавцем проектних робіт може бути лише спеціаліст, який має дозвіл на їх проведення. Зміни, доповнення та уточнення до технічного завдання здійснюються за згодою сторін та затверджуються замовником.

Відповідальність підрядника за неналежне виконання проектних та розвідувальних робіт 1. Підрядник за договором підряду на виконання проектних та розвідувальних робіт несе відповідальність за неналежне складання технічної документації та виконання розвідувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом під час будівництва, а також у процесі експлуатації на основі технічної документації та даних розвідувальних робіт.

2. При виявленні недоліків у технічній документації або в розвідувальних роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити технічну документацію та відповідно провести необхідні додаткові вишукувальні роботи, а також відшкодувати замовнику заподіяні збитки, якщо законом або договором підряду на виконання проектних та вишукувальних . Стаття 762.